Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения

Хоменко, Андрей Борисович

Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначениятекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции 12.00.03 ВАК РФ

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции на тему «Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения»

На правах рукописи

ХОМЕНКО АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения

Специальность 12.00.03. — гражданское право; семейное право; предпринимательское право; международное частное право

III!!! II! ПИШИ IIIII

ООЗ16 18 15

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Москва - 2007

Диссертация выполнена на кафедре частного права юридического факультета Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета

Научный руководитель: кандидат юридических наук

Никульшина Ольга Геннадьевна

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Заслуженный юрист Российской Федерации Коршунов Николай Михайлович

кандидат юридических наук Таскаев Александр Витальевич

Ведущая организация: Владимирский юридический

Институт Министерства юстиции России

Защита диссертации состоится 14 ноября 2007 года в 16 часов на заседании диссертационного совета К.212.198.04 при Российском государственном гуманитарном университете по адресу: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, дом 6, ауд. 225.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного гуманитарного университета.

Автореферат разослан 12 октября 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

кандидат юридических наук, доцент С.В.Тимофеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Экономическая, административная и правовая реформы, происходящие в последние десятилетия в нашей стране, не могли не затронуть регулирование отношений в сфере недвижимого имущества Изменения коснулись как регламентации вещных прав на объекты недвижимости, так и вопросов, связанных с отношениями по возникновению и переходу прав собственности на эти объекты, реконструкции, новому строительству, проблемам инвестиций, по степени и роли участия государства и местного самоуправления в процессах использования и создания недвижимости, вопросов, связанных с налогообложением объектов недвижимости В то же время, правоотношения, складывающиеся по поводу вложения капитала в создание и преобразование недвижимости, -одна из тех тем, которые никогда не утрачивали актуальности на протяжении всей истории права и государства. Научный и технический прогресс постоянно привносят в нашу жизнь все новые усовершенствования и изобретения (предметов, процессов, способов и т д ), оценить весь спектр воздействия которых на человека и общество становится все труднее в силу нарастания темпов развития и обновления. По мере такого развития изменяется и круг вопросов, требующих научного осмысления Поэтому социально-экономические, организационные, правовые особенности развитая процессов в области приватизации, строительства, реконструкции, оценки, гражданско-правового оборота недвижимости находят отражение в современных российских публикациях не только по праву, но и менеджменту и экономике

Преобразование экономического строя России в 90-х гг XX в, переход к доминированию таких институтов, как частная собственность, свобода договора, государственные гарантии иностранным инвестициям влекут за собой качественные изменения как в правовой системе страны в целом, так и в отдельных отраслях законодательства В этот период времени приняты такие основополагающие нормативные акты, как Гражданский кодекс Российской

Федерации (далее - ГК РФ), Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (далее - Закон об инвестиционной деятельности), Федеральные законы «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

В условиях определенной стабилизации экономических показателей и оживления инвестиционной деятельности, переживаемых в настоящее время экономикой России, внешним проявлением которых выступает увеличение объемов капитального строительства, прежде всего, жилья и коммерческой недвижимости, возникает необходимость всеобъемлющего изучения и анализа правовых механизмов взаимодействия субъектов, действующих в данном сегменте экономики Без совершенствования понятийного аппарата появившихся новых явлений и процессов в гражданском обороте, без уточнения и конкретизации способов и режимов их действия, субъекты гражданского оборота, включая государство, не смогут осуществлять построение и развитие цивилизованных основ рыночной экономики, в частности, реализовать инвестиционный потенциал рынка недвижимости

Особая актуальность научного исследования вопросов правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения объясняется, прежде всего, комплексным характером правовой природы инвестиций в строительство с одной стороны - создание, реконструкция и эксплуатация объектов недвижимости является разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой в частноправовом, дозволительном режиме, а с другой - осуществляется такая деятельность с учетом императивных норм, сформулированных в градостроительном, жилищном, экологическом, земельном законодательстве, те. с учетом публично-правовых установлений государства При этом возникают обширный комплекс законодательных пробелов и коллизий в сфере как гражданского, так и административного, земельного, экологического права, различные подходы в правоприменительной практике, зачастую противоречивая позиция органов

государственной власти, местного самоуправления и не всегда совпадающие с ней интересы частных инвесторов. Указанные обстоятельства отрицательно сказываются как на положении собственников и пользователей объектов предпринимательской недвижимости, так и на ее гражданском обороте

В этой связи исследование гражданско-правовых аспектов инвестиционных отношений на строительство объектов предпринимательского назначения невозможно и нецелесообразно вне учета публичных интересов общества и государства При всей взаимообусловленности частно- и публично-правовых механизмов происходит усиление ответственности государства и его органов перед частными инвесторами Понятия «частный интерес», «частный инвестор» потеряли свой автономный характер, в каждом отдельном акте финансовых вложений в строительство объектов предпринимательского назначения они затрагивают и публичные интересы.

В целях создания эффективного юридического механизма регулирования правоотношений в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения необходим тщательный анализ нормативно-правовых актов, касающихся инвестиционных, строительных, градостроительных процессов, земельных правоотношений, гражданско-правовых вопросов в данной области В частности, в целях выработки единого научно-теоретического подхода к правовому регулированию инвестиций в строительство объектов предпринимательского назначения и, как следствие, восполнения существующего научно-правового вакуума в современной науке гражданского права необходимо разработать правовое определение понятия «инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения», которое отвечало бы требованиям рыночной экономики, определить сущность инвестиционного договора на строительство данных объектов недвижимости, который имеет определенную специфику по сравнению с договорами инвестирования в другие виды объектов недвижимости (например, в жилье); выявить наиболее эффективные способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов инвесторов и иных участников обозначенных

правоотношений В научном осмыслении' нуждаются и иные проблемы в данной сфере

Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования

Степень научной разработанности темы исследования. Общетеоретические вопросы инвестиционных правоотношений явились предметом исследования в трудах многих выдающихся отечественных ученых Еще до революции 1917 г значительные разработки в данной области были сделаны классиками русского гражданского права: К Анненковым, Е В Васьковским, Ю С Гамбаровым, Д И Мейером, С А Муромцевым, И А Покровским, К П Победоносцевым, В И. Синайским, Г Ф Шершеневичем и др.

В советский период развития гражданского права серьезные исследования в данной области проводились М М Агарковым, С Н Братусем, Д М Генкиным, О.С. Иоффе, О А. Красавчиковым, В П Грибановым, Р О Халфи-ной, Б Б Черепахиным и др

В современной российской правовой науке исследованию тех или иных аспектов инвестиций посвящены работы М М Богуславского, А Г Богатырева, В П Бугорского, И А Вдовина, Н Н Вознесенской, А А. Горягина, В.В. Гущина, Н.Г, Дорониной, В А. Зимина, А.В Кирина, М Е Ковешникова, В Н. Кокина, Р А Курбанова, Н М Коршунова, А В Майфата, Г Д Отнюко-вой, А М Паланкоева, Ю В Потаповой, Н.Г Семилютиной, Т А Серебряковой, В В Силкина, А.В Таскаева, Ю С Харитоновой, И Ю Целовальнико-вой, ТВ Шадриной и др

Отдельные проблемы инвестиционных правоотношений в области строительства подвергнуты исследованию в работах А.В. Ащаулова, С П Гришаева, О. Л. Капицы, Б В Лаптевой, Б В Муравьева, Л Г Сайфуловой, П В. Сокола и др

объектов предпринимательского назначения, которые нуждаются в самостоятельном научном осмыслении.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного исследования заключается в разработке на основе критического анализа существующей законодательной базы, административной и судебной практики теоретических и практических положений, направленных на совершенствование гражданско-правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения и правоприменительной практики в данной сфере

Достижение данной цели связано с решением следующих научно-практических задач:

- изучить генезис российского гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства,

-исследовать особенности правовой регламентации инвестиций в строительство за рубежом,

- раскрыть правовую сущность инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения, выработать авторский подход к определению ключевых понятий в данной сфере,

- выявить особенности возникновения, изменения и прекращения инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения,

- провести комплексное исследование понятия и содержания инвестиционного договора на строительство названных объектов,

- выявить специфику защиты прав и законных интересов инвесторов и иных участников инвестиционных отношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения,

- показать пути модернизации современного российского гражданского законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения, рассмотренные в теоретическом и практическом аспектах

Предметом диссертационного исследования явились положения Конституции Российской Федерации, гражданского законодательства Российской Федерации, акты Центрального Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы России, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Росси, Департамента градостроительства г. Москвы, иных исполнительных органов, регулирующие отношения в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения, судебная и административная практика, монографическая литература, относящиеся к теме исследования

Методологическая база диссертационного исследования. Данное исследование основано на совокупности следующих методов научного познания диалектическом, комплексном, историко-правовом, сравнительно-правовом, системного анализа, формально-логическом, социологическом и др Исходным методологическим способом выступал диалектический метод, обосновывающий взаимообусловленность всех социально-экономических процессов, в том числе протекающих в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения Комплексный метод позволил автору проанализировать рассматриваемые вопросы во всем многообразии их связей и отношений. Сочетание историко-правового и сравнительно-правового методов дало возможность выявить специфику воздействия конкретно-исторических условий на эволюцию института инвестиций в России Использование социологического метода позволило автору обосновать выводы и предложения с учетом конкретной информации, полученной из материалов периодических изданий, данных опроса и др

Нормативную базу исследования составляют положения Конституция Российской Федерации, ГК РФ, Закона об инвестиционной деятельности,

Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», иных федеральных законов Российской Федерации, а также указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, иных федеральных органов исполнительной власти, Департамента градостроительства г Москвы, регулирующие отношения, составляющие объект диссертационного исследования

Теоретическую базу настоящего исследования составили научные труды российских исследователей в области общей теории права, гражданского, предпринимательского, финансового, арбитражного процессуального права, которые относятся к теме диссертации

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена как опубликованной, так и неопубликованной судебной практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитражных судов г Москвы и Московской области, материалами практики Центрального Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы России, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и других государственных органов по спорам, возникающим в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения

В работе использованы материалы Всероссийского государственного научно-исследовательского института проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве, отделов градостроительной информации строительства и реконструкции префектур административных округов г Москвы, относящиеся к теме исследования

При подготовке диссертации автор опирался на личный трехлетний опыт работы в сфере правового обеспечения инвестиционно-строительной деятельности в г Москве и Московской области, а также материалы научно-практических конференций и семинаров по проблемам общей теории рос-

сийского права, теории гражданского, предпринимательского и арбитражного процессуального права и практики применения гражданского законодательства

Научная новизна диссертации выражается в том, что в ней предложен комплексный подход к разработке механизмов гражданско-правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения.

Диссертантом на основании проведенного исследования и с учетом личного практического опыта в данной сфере деятельности разработаны проект Главы V «Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» для внесения изменений и дополнений в Закон об инвестиционной деятельности и типовой инвестиционный договор на строительство объекта предпринимательского назначения

Научную новизну диссертации автор связывает также с разработанными определениями понятий «инвестиции на строительство объекта предпринимательского назначения», «инвестиционный договор на строительство объекта предпринимательского назначения» и формулированием существенных условий данного договора

Диссертантом на основании анализа судебной практики раскрыты виды нарушений гражданских прав и охраняемых законом интересов инвесторов при ненадлежащем исполнении обязательств по рассматриваемому инвестиционному договору, а так же сформулированы основные требования с целью защиты данных прав и интересов инвестора

В ходе исследования диссертантом обоснован вывод о целесообразности взыскания неустойки и убытков в полной сумме в случае нарушения обязательств по инвестиционному договору на строительство объектов предпринимательского назначения, что имеет особую значимость, поскольку данный договор ни ГК РФ, ни другими законодательными актами не регламентирован

В работе сформулировано положение о законодательном закреплении обязательного страхования гражданской ответственности участников инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения, что в соответствии с зарубежным опытом могло бы способствовать наиболее эффективной защите прав и законных интересов как субъектов данных правоотношений, так и третьих лиц и государства

На основе теоретических выводов, сделанных в настоящей диссертации, автором выдвинут ряд предложений по совершенствованию действующего гражданского законодательства России, принятие которых позволило бы установить более эффективный правовой механизм регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения

Положения, выносимые на защиту:

1. Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения - это вложение инвестором собственных, заемных или привлеченных объектов гражданских прав, не изъятых из оборота и не ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих денежную оценку, на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости с целью извлечения прибыли в процессе его последующей эксплуатации.

2 По инвестиционному договору на строительство объектов предпринимательского назначения одна сторона (инвестор) обязуется вложить инвестиции, а другая сторона за соответствующее вознаграждение обязуется осуществить их использование на основе инвестиционного проекта на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости предпринимательского назначения с последующей передачей данного объекта в собственность инвестору в срок, установленный договором.

3. Существенными условиями инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения являются предмет, цена, срок, порядок передачи инвестиций

4 Защита гражданских прав инвесторов по инвестиционному договору на строительство объектов предпринимательского назначения осуществляется-

а) при несоблюдении срока предоставления объекта инвестору - расторжение договора, взыскание убытков в размере стоимости объекта на день вынесения решения, как если бы данный объект был построен (реальный ущерб) и взыскание размера неполученных доходов, которые он предполагал получить при условии надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору (упущенной выгоды);

б) при отказе от передачи в собственность инвестора оконченного строительством объекта - признание права собственности за инвестором на объект инвестирования;

в) при отказе передать в собственность инвестора неоконченный строительством объект -признание права долевой собственности на незаконченный объект инвестиционной деятельности и выдела своей доли при соин-вестировании,

г) при передаче объекта инвестирования третьим лицам (даже если право собственности инвестора на объект не было зарегистрировано) - истребование объекта инвестиционной деятельности,

д) в случае затягивания сроков строительства и сдачи объекта в эксплуатацию - взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных ст 395 ГК РФ

5 В случае нарушения обязательств по инвестиционным договорам на строительство объектов предпринимательского назначения предлагается взыскивать неустойку и убытки в полной сумме, если договором или законом не предусмотрено иное

6 Эффективным средством защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов инвестиционной деятельности при строительстве объектов предпринимательского назначения могло бы явиться обязательное страхование гражданской ответственности инвестора, заказчика и генерального подрядчика. В этой связи предложено дополнить Закон РСФСР «Об инвестици-

онной деятельности в РСФСР» статьей «Обязательное страхование гражданской ответственности участников инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения» следующего содержания

«Инвестор, заказчик и генеральный подрядчик обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность за возможное причинение вреда окружающей среде, физическим и юридическим лицам в ходе осуществления строительной деятельности»

Практическая и теоретическая значимость исследования. Научно-практическим разрешением данных проблем вносится определенный вклад в развитие теории и практики российского гражданского и предпринимательского права, арбитражного процессуального права

Разработанные автором диссертации научно-практические положения, в том числе проект Главы V «Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» Закона об инвестиционной деятельности и типовой проект инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения могут быть использованы для внесения в установленном порядке изменений и дополнений в гражданское законодательство Российской Федерации, касающееся правового регулирования инвестаци-онно-строительных отношений, совершенствования механизмов защиты субъектов данных правоотношений, государства и иных лиц; в организации научных исследований и в учебном процессе при подготовке специалистов в сфере юриспруденции

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации положения, выводы, предложения и рекомендации получили апробацию при обсуждении диссертации на заседаниях кафедры частного права юридического факультета Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета; были опубликованы в ряде статей и материалах научно-практических конференций

нии лекций, проведении семинарских занятий по курсам «Гражданское право», «Предпринимательское права», «Арбитражный процесс» Кроме того, научные разработки автора внедрены в практику ряда крупнейших организаций-застройщиков г. Москвы, Московской области и отдельных субъектов Федерации (Краснодарского края, Республики Башкортостан и др )

Структура диссертации предопределяется целями и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, библиографию, приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются цель, задачи, объект, предмет, методологические, теоретические и нормативные основы исследования, выявляется научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о научной и практической апробации полученных результатов

Глава первая диссертации - «История и современное состояние Российского и зарубежного гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства» - посвящена изучению генезиса российского гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства; особенностей правовой регламентации инвестиций в строительство за рубежом

В работе обосновывается вывод о том, что в истории отечественного гражданского права практически не было единого комплексного нормативного правового акта, который был бы посвящен инвестициям в строительство. Поэтому историю правового регулирования данного института целесообразно изучать по двум направлениям: инвестиционная деятельность как таковая и подрядные отношения в строительстве

В этой связи автор диссертации отмечает, что первой использованной на практике формой инвестирования принято считать участие в хозяйственном

обществе Шаги к созданию акционерных обществ в Российской империи были сделаны при Петре I посредством принятия ряда указов на рубеже XVII

- XVIII вв Параллельно с акционерной шло развитие и иных форм инвестирования (например, рынок заимствований) Таким образом, первый (до 1917 г) этап развития инвестиционного законодательства характеризуется постоянным поиском на законодательном уровне адекватных решений, которые позволили бы создать правовую базу инвестиционных процессов, протекающих в экономике Законодательное регулирование подрядных отношений в области строительства в дореволюционной России не получило широкого развития Лишь Свод законов гражданских (1835 г.) содержал отдельные положения о строительном подряде. Характерной особенностью русской строительной практики, согласно которой подобного рода отношения оформлялись в письменном виде путем составления подрядных грамот или записей

Развитие инвестиционного законодательства было прервано Октябрьской революцией 1917 г. 14 декабря 1917 г. решением ВЦИК были национализированы все акционерные предприятия России В годы НЭПа ситуация несколько изменилась. Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» было разрешено создание акционерных обществ В 20-е гг XX в вновь возродился рынок заимствований В целом этап 1917 - 1930 гг, за исключением незначительного периода гражданской войны, характеризовался развитым инвестиционным законодательством, причем нормативное закрепление осуществлялось на самом высоком уровне

- ГК РСФСР. Даже в условиях плановой социалистической экономики государство не могло полностью отказаться от инвестирования, которое продолжало существовать в усеченных формах Отдельно осуществлялось правовое регулирование договора строительного подряда, причем тенденции развития законодательства в данной сфере аналогичны изложенным выше Частных и,

тем более, иностранных инвестиций в строительстве в советский период не было, объективно не требовалось и их законодательного регулирования

Второй этап в развитии современного российского инвестиционного законодательства наступил в середине 90-х гг XX в , и связан он с появлением Законов о рынке ценных бумаг, о защите прав инвесторов, об акционерных обществах, а так же приватизационного законодательства. Анализируя особенности становления инвестиционного законодательства того периода, нельзя не отметить такой особенности, как влияние на этот процесс иностранного права Иными словами, российский рынок инвестирования строился преимущественно по американской модели

С зарождением рыночных отношений возникла потребность в возрождении инвестиционных отношений в целом, в сфере строительства объектов предпринимательского назначения в частности В 1990 г Совмином СССР были утверждены Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, Положение о ценных бумагах Существенное внимание в диссертации уделено характеристике положений принятых в 1991 г. Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», в 1999 г Законов РФ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» При этом в работе отмечается, что специального нормативного правового акта, регулировавшего бы инвестиционные отношения в сфере строительства объектов предпринимательского назначения, до настоящего времени так и не имеется. Значительные законодательные пробелы в данной области восполняются судебной практикой Что же касается регулирования собственно договора строительного подряда, то отмечается, что он представляет собой разновидность договора подряда, и к нему, соответственно, применяются общие положения ГК РФ о подряде, в том числе о структуре договорных связей, условиях о порядке оплаты работ, о качестве работ, о сроках, о способах защиты, о цене и др

Современный этап развития инвестиционного законодательства характеризуется появлением специализированных нормативных актов в ранге законов, посвященных отдельным моделям инвестирования, таким как: долевое участие в строительстве, инвестирование в деятельность инвестиционных фондов, участие в жилищных накопительных кооперативах, негосударственных пенсионных фондах

В настоящее время привлечение денежных средств физических и юридических лиц для строительства объектов, разрешение на строительство которых получено после 31 марта 2005 года, регулируется Законом об участии в долевом строительстве, и договоры, заключаемые на участие в долевом строительстве, должны соответствовать требованиям указанного Закона

Условия договоров, заключаемых между участниками инвестиционной деятельности а) по строительству объектов недвижимости, разрешение на строительство которых получено до 31 03 2005, б) по внесению инвестиций в строительство неденежными средствами - должны соответствовать положениям ГК РФ и Закона об инвестиционной деятельности.

В диссертации пристальное внимание уделено вопросам правового регулирования инвестиций в строительство за рубежом. В этой связи обоснован вывод о том, что иностранное законодательство в данной сфере имеет, с одной стороны, достаточно богатую историю, а с другой, является одним из самых динамичных и подверженных частым изменениям и дополнениям Одной из особенностей является то, что в федеративных государствах регулирование инвестиционных отношений осуществляется на двух уровнях федеральном и на уровне отдельных субъектов федерации (например, в Великобритании, Франции, США, Канаде) Вместе с тем, далеко не все страны имеют специальное законодательство, посвященное инвестиционным отношениям и инвестированию Например, Швейцария, где сильны цивилистические традиции, не имеет специального закона об инвестиционных отношениях.

В работе акцентируется внимание на том, что сегодня насчитывается более десяти правовых актов ЕС, касающихся организации и деятельности ин-

вестиционного рынка, что говорит о значении, которое придается в Европе правовой регламентации указанных отношений

Вторая глава диссертации - «Юридическая конструкция инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения» - посвящена исследованию понятия и видов инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения; особенностей возникновения, изменения и прекращения инвестиционных правоотношений в обозначенной сфере, понятия и содержания инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения

Автор диссертации существенное внимание уделяет изучению теоретических подходов к определению понятия «инвестиции». В этой связи в работе исследованы позиции по данной проблеме выдающихся зарубежных и отечественных цивилистов Существенное внимание в диссертации уделено изучению трудов зарубежных ученых, в том числе Дж Кейнса, X Г Лобесса, П Массе и др, которые в целом сходятся во мнении, что инвестиции - это капиталовложение, результатом которого является собственность - новая форма существования средств (капиталов) инвестора.

Отмечается, что вдеи отечественных правоведов советского периода относительно понятия инвестиций покоились на консервативной концепции, изложенной в политической экономии Из современных отечественных исследователей автору диссертации наиболее близка позиция А. Аюшиева и В. Филиппова, которые понимают под инвестициями все виды материально-имущественных и иных ценностей, вкладываемых в предпринимательскую и другие виды деятельности с целью получения прибыли.

Автор диссертации, обращаясь к проблеме несоответствия понятий «инвестиции», закрепленных в Законе об инвестиционной деятельности и Законе об иностранных инвестициях, отмечает, что последнее определение в большей мере отражает сущность не только иностранных инвестиций, но и инвестиций в целом и при определенной корректировке может быть использовано для правовой характеристики инвестиций в целом В работе предложено авторское определение

понятия «инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» как вложение инвестором собственных, заемных или привлеченных объектов гражданских прав, не изъятых из оборота и не ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих денежную оценку, на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости с целью получения в собственность данного объекта и извлечения прибыли в процессе его эксплуатации Данное понятие автор диссертации включил в разработанный им проект главы V «Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» с целью внесения изменений и дополнений в Законе об инвестиционной деятельности

Детальному изучению в работе подвергнуто понятие субъектов инвестиционных правоотношений в строительстве, приводятся их классификации, исследуются правовые гарантии деятельности инвесторов. В этой связи отмечается, что в соответствии с действующим законодательством довольно широкий круг лиц вправе выступать в роли инвесторов в сфере строительства объектов предпринимательского назначения физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государства и международные организации.

обладающего правами юридического лица, а непосредственно как публично-правовое образование (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования), конечно же, в лице соответствующих уполномоченных на то органов власти Соответственно, инвестиционная деятельность государства регулируется не только нормами гражданского законодательства, но и нормами публичных отраслей

Автор диссертации пристальное внимание уделяет исследованию специфики участия в инвестициях в строительство объектов предпринимательского назначения юридических лиц, как отечественных, так и иностранных, отмечая, что это самый распространенный субъект данных правоотношений В работе акцентируется внимание на том, что субъект инвестиционно-строительной деятельности - юридическое лицо вправе совмещать функции двух и более субъектов, в том числе заказчика, генерального подрядчика и др Отмечается, что данное положение весьма важно для определения правового положения инвестора, так как не ограничивает его в распоряжении инвестициями, предоставляя полную свободу при осуществлении практических действий по реализации инвестиционного проекта.

Существенное внимание в диссертации уделено правовому положению физических лиц-инвесторов при строительстве объектов предпринимательского назначения В частности, отмечается, что в целом их гражданско-правовой статус регулируется правилами гл 3 ГК РФ Спецификой же является то, что как российский, так и иностранный гражданин, а так же лицо без гражданства в отличие от лиц юридических не вправе совмещать функции инвестора и генподрядчика, подрядчика и других субъектов инвестиционно-строительной деятельности. В работе уделено внимание правовому положению таких субъектов инвестиционной деятельности в сфере строительства объектов предпринимательского назначения, как не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, иностранные организации, не являющиеся юридическим лицом, и международные организации.

Всестороннему исследованию в диссертации подвергнуты определение понятия и юридическая характеристика инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения; проведен анализ позиций российских цивилистов по данной проблеме С учетом имеющихся теоретических разработок, тенденций правоприменительной практики предложено авторское определение понятия «инвестиционный договор на строительство объекта предпринимательского назначения», а так же сформулированы и раскрыты его существенные условия Отмечается, что данный договор является двусторонне обязывающим, взаимным, возмездным, консенсуаль-ным, каузальным, обладает организационно - предпосылочными свойствами, из данного договора вытекают организационно-делегирующие отношения

Инвестиционный договор является непоименованным договором и не входит в систему договоров, предусмотренную ГК РФ В связи с этим в случае возникновения споров между контрагентами их взаимоотношения регулируются подразделом 2 ГК РФ (общие положения о договорах), гл 22 ГК РФ При необходимости права и обязанности сторон будут определяться исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости, то есть аналогии права. Учитывая также положения, предусмотренные ст. 432 ГК РФ, единственным существенным условием инвестиционного договора, прямо предусмотренным законом, будет его предмет Фактически главным источником регулирования деятельности сторон является инвестиционный договор

Помимо предмета инвестиционного договора на строительство объекта предпринимательского назначения, его существенными условиями диссертант предлагает считать порядок передачи инвестиций, цену и срок

В этой связи в целях наиболее эффективного урегулирования отношений сторон по инвестированию в строительство объектов предпринимательского назначения автором диссертации разработан типовой инвестиционный договор на строительство названных объектов недвижимости

Диссертант пристальное внимание уделяет исследованию правовых особенностей перехода права собственности инвестора на возводимые объекты. В работе освещается процедура регистрации права собственности инвесторов на оконченный строительством объект, перечень и требования к предоставляемым инвестором документам. Исследованию подвергнута проблема перехода прав инвестора на незавершенный строительством объект предпринимательского назначения, который в соответствии со ст 130 ГК РФ является недвижимым имуществом, освещена процедура оформления прав инвестора в случае консервации строительства Автором диссертации с учетом положений ГК РФ, а также разъяснений Пленума ВАС РФ в целях восполнения пробела в регулировании правового положения инвестора в случаях, когда возводимый объект недвижимости строительством не окончен, обоснован вывод о целесообразности законодательного закрепления положения о том, что объекты, не завершенные строительством, являются собственностью инвестора, а сделки с объектами, незавершенными строительством, возможны в случае, если они не являются предметом действующего договора строительного подряда и право на данный объект недвижимого имущества зарегистрировано в установленном порядке Отмечается, в частности, что до государственной регистрации объект незавершенного строительства не является недвижимостью, а представляет собой лишь известную совокупность строительных материалов и конструкций, в которую вложены финансовые средства и труд строителей

Третья глава диссертации - «Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов участников инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения» - посвящена исследованию проблем защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов инвестора в сфере строительства объектов предпринимательского назначения, защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов иных субъектов инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения

В диссертации пристальное внимание уделено вопросам защиты прав инвесторов в сфере строительства объектов предпринимательского назначения В этой связи в работе отмечается, что пробелы в правовом регулировании инвестиционного договора в строительстве, не позволяющие четко определить существенные условия инвестиционного договора, в том числе касающиеся прав и обязанностей сторон договора, специфики их гражданско-правовой ответственности, в настоящее время восполнены судебной практикой.

Автор диссертации обращается к проблеме защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов инвесторов в случае несоблюдения срока предоставления возводимого объекта, как наиболее часто встречающегося нарушения условий договора Анализ материалов судебной практики позволил сделать вывод о том, что наиболее эффективной мерой воздействия в данном случае является предъявление в арбитражный суд иска о расторжении договора, взыскании убытков в размере стоимости объекта на день вынесения решения, как если бы данный объект был построен (реальный ущерб) и взыскании размера неполученных доходов, которые он предполагал получить при условии надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору (упущенной выгоды). В работе акцентируется внимание на вопросах защиты гражданских прав инвестора и в иных случаях ненадлежащего исполнения условий договора, в том числе при отказе передать в собственность инвестора неоконченный строительством объект, передаче объекта инвестирования третьим лицам, затягивания сроков строительства и сдачи объекта в эксплуатацию и др. При этом предлагаются конкретные рекомендации по формулированию исковых требований в арбитражный суд Отмечается, что любое нарушение прав инвестора при строительстве объектов предпринимательского назначения со стороны как контрагентов, так и иных лиц и организаций, влечет за собой колоссальные убытки для инвестора, что вызвано спецификой возводимого объекта, который помимо быстрой

окупаемости затрат предназначен приносить прибыль инвестору-собственнику

В диссертации всестороннему анализу подвергнуты вопросы страхования рисков, возникающих из договора инвестирования в строительство объектов предпринимательского назначения В частности отмечается, что страхование как неотъемлемая часть строительного процесса позволяет на всех его стадиях - от разработки технико-экономического обоснования до пуска объекта в эксплуатацию - не только возмещать страхователю внезапные и непредвиденные убытки, возникающие при строительстве, но и, что немаловажно, защитить капиталовложения в строительство При этом важно правильно выбрать объем страхового покрытия, произвести оценку возможных рисков, обеспечить комплекс превентивных мероприятий для снижения степени риска В работе акцентируется внимание на том, что объектом страхования в данном случае являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы страхователя (инвестора, генподрядчика и др), связанные соответственно с вложением инвестиций, выполнением строительно-монтажных работ, а также с возмещением страхователем вреда, причиненного здоровью либо имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ В диссертации обосновывается вывод о том, что страхование финансового риска в строительной сфере, страхование гражданской ответственности участников данных правоотношений являются эффективным механизмом защиты гражданских прав субъектов инвестиционной деятельности при строительстве объектов предпринимательского назначения В этой связи в работе формулируется предложение о дополнении Закона об инвестиционной деятельности статьей «Обязательное страхование гражданской ответственности участников инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения».

Существенное внимание в диссертации уделено специфике защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, а так же гражданско-

правовой ответственности иных субъектов инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения, в том числе заказчика, генерального подрядчика, подрядчика В этой связи отмечается, что исходной проблемой для решения вопроса успешного правового закрепления механизма защиты гражданских прав и применения мер гражданско-правовой ответственности к ним в случае нарушения обязательств является то факт, что до настоящего времени ни законодательство Российской Федерации, ни цивилистика не пришли к единому пониманию и толкованию многих категорий в области инвестиционно-строительной деятельности Проблема договорного обеспечения инвестиционного обязательства в строительстве не может не отразиться и на основных аспектах гражданско-правовой ответственности заказчика, генерального подрядчика и пр. субъектов за его нарушение Поскольку инвестиционные договоры в целом и в сфере строительства в частности относятся к непоименованным, то есть не регламентированы ГК РФ и другими нормативными правовыми актами, то, как разъяснил Пленум ВАС РФ, судебные инстанции, рассматривающие споры из данных договоров не вправе устанавливать договорную неустойку за нарушение обязательств, если хотя бы одна из сторон возражает против ее установления В работе обосновывается вывод соискателя о том, что подобный законодательный пробел не позволяет в полной мере защитить права участников инвестиционного договора, в связи с чем предлагаются дополнения в Закон об инвестиционной деятельности, которые позволят применять ответственность в форме неустойки в случае нарушения инвестиционных обязательств (например, в отношении инвестора - за нарушение сроков внесения инвестиций, в отношении заказчика - за нарушение срока передачи инвестору введенного в эксплуатацию объекта недвижимости).

В заключении автором формулируются выводы и рекомендации на основании проведенного исследования

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора общим объемом 2,5 п.л.:

1 Хоменко А Б К вопросу о правовом понятии инвестиций // Современные тетради Законотворчество и правоприменение в сфере гражданского права М Мособлдума, 2006 - 0,5 п л

2. Хоменко А Б Правовая регламентация иностранных инвестиций в Российской Федерации // Юность науки, М . РГТУ 2006 № 5 - 0,35 п л

3 Хоменко А Б Правосубъектность иностранных инвесторов.// Проблема правосубъектности современные интерпретации Матер научно-практической конференции Самара, 16 февр 2007 Вып 5 - Самара- Самар гуманит акад., 2007 - 0,5 п л

4 Никулыиина О Г, Хоменко А Б Гарантии инвестиционной деятельности по законодательству Российской Федерации // VII международная научная конференция «Законодательство и правоприменение в Российской Федерации». М . РГГУ, 17 апреля 2007 г. - 0, 4 п л

5 Хоменко А Б Условия участия в инвестиционной деятельности // V Международная научно-практическая конференция «Право, экономика и власть» М. МЭСИ, 18 мая 2007 г. - 0,35

6 Хоменко А Б Правовое регулирование инвестиционной деятельности Инвестиционные споры // Юрист 2007 № 8 - 0,4 п л

}акач № 547. Объем 1 п.л. Тираж 100 экз.

Отпечатано в ООО «Петроруш». г. Москва, ул. Палиха-2а, тел. 250-92-06 www.postator.ru

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Хоменко, Андрей Борисович, кандидата юридических наук

Введение.

Глава 1. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

1.1. Генезис российского гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства.

1.2. Особенности правовой регламентации инвестиций в строительство за рубежом.

Глава 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

2.1. Понятие и виды инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения.

2.2. Особенности возникновения, изменения и прекращения инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения.

2.3. Понятие и содержание инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения.

Глава 3. ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО НАЗНА ЧЕНИЯ.

3.1. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов инвестора в сфере строительства объектов предпринимательского назначения.

3.2. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов иных субъектов инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения"

Актуальность темы диссертационного исследования. Экономическая, административная и правовая реформы, происходящие в последние десятилетия в нашей стране, не могли не затронуть регулирование отношений в сфере недвижимого имущества. Изменения коснулись как регламентации вещных прав на объекты недвижимости, так и вопросов, связанных с отношениями по возникновению и переходу прав собственности на эти объекты, реконструкции, новому строительству, проблемам инвестиций, по степени и роли участия государства и местного самоуправления в процессах использования и создания недвижимости, вопросов, связанных с налогообложением объектов недвижимости. В то же время, правоотношения, складывающиеся по поводу вложения капитала в создание и преобразование недвижимости, -одна из тех тем, которые никогда не утрачивали актуальности на протяжении всей истории права и государства. Научный и технический прогресс постоянно привносят в нашу жизнь все новые усовершенствования и изобретения (предметов, процессов, способов и т.д.), оценить весь спектр воздействия которых на человека и общество становится все труднее в силу нарастания темпов развития и обновления. По мере такого развития изменяется и круг вопросов, требующих научного осмысления. Поэтому социально-экономические, организационные, правовые особенности развития процессов в области приватизации, строительства, реконструкции, оценки, гражданско-правового оборота недвижимости находят отражение в современных российских публикациях не только по праву, но и менеджменту и экономике.

Преобразование экономического строя России в 90-х гг. XX в., переход к доминированию таких институтов, как частная собственность, свобода договора, государственные гарантии иностранным инвестициям влекут за собой качественные изменения как в правовой системе страны в целом, так и в отдельных отраслях законодательства. В этот период времени приняты такие основополагающие нормативные акты, как Гражданский кодекс Российской Федерации {далее - ГК РФ), Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (далее - Закон об инвестиционной деятельности), Федеральные законы «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

В условиях определенной стабилизации экономических показателей и оживления инвестиционной деятельности, переживаемых в настоящее время экономикой России, внешним проявлением которых выступает увеличение объемов капитального строительства, прежде всего, жилья и коммерческой недвижимости, возникает необходимость всеобъемлющего изучения и анализа правовых механизмов взаимодействия субъектов, действующих в данном сегменте экономики. Без совершенствования понятийного аппарата появившихся новых явлений и процессов в гражданском обороте, без уточнения и конкретизации способов и режимов их действия, субъекты гражданского оборота, включая государство, не смогут осуществлять построение и развитие цивилизованных основ рыночной экономики, в частности, реализовать инвестиционный потенциал рынка недвижимости.

Особая актуальность научного исследования вопросов правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения объясняется, прежде всего, комплексным характером правовой природы инвестиций в строительство: с одной стороны - создание, реконструкция и эксплуатация объектов недвижимости является разновидностью предпринимательской деятельности, осуществляемой в частноправовом, дозволительном режиме, а с другой - осуществляется такая деятельность с учетом императивных норм, сформулированных в градостроительном, жилищном, экологическом, земельном законодательстве, т.е. с учетом публично-правовых установлений государства. При этом возникают обширный комплекс законодательных пробелов и коллизий в сфере как гражданского, так и административного, земельного, экологического права, различные подходы в правоприменительной практике, зачастую противоречивая позиция органов государственной власти, местного самоуправления и не всегда совпадающие с ней интересы частных инвесторов. Указанные обстоятельства отрицательно сказываются как на положении собственников и пользователей объектов предпринимательской недвижимости, так и на ее гражданском обороте.

В этой связи исследование гражданско-правовых аспектов инвестиционных отношений на строительство объектов предпринимательского назначения невозможно и нецелесообразно вне учета публичных интересов общества и государства. При всей взаимообусловленности частно- и публично-правовых механизмов происходит усиление ответственности государства и его органов перед частными инвесторами. Понятия «частный интерес», «частный инвестор» потеряли свой автономный характер; в каждом отдельном акте финансовых вложений в строительство объектов предпринимательского назначения они затрагивают и публичные интересы.

В целях создания эффективного юридического механизма регулирования правоотношений в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения необходим тщательный анализ нормативно-правовых актов, касающихся инвестиционных, строительных, градостроительных процессов, земельных правоотношений, гражданско-правовых вопросов в данной области. В частности, в целях выработки единого научно-теоретического подхода к правовому регулированию инвестиций в строительство объектов предпринимательского назначения и, как следствие, восполнения существующего научно-правового вакуума в современной науке гражданского права необходимо разработать правовое определение понятия «инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения», которое отвечало бы требованиям рыночной экономики; определить сущность инвестиционного договора на строительство данных объектов недвижимости, который имеет определенную специфику по сравнению с договорами инвестирования в другие виды объектов недвижимости (например, в жилье); выявить наиболее эффективные способы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов инвесторов и иных участников обозначенных правоотношений. В научном осмыслении нуждаются и иные проблемы в данной сфере.

Указанные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы исследования. Общетеоретические вопросы инвестиционных правоотношений явились предметом исследования в трудах многих выдающихся отечественных ученых. Еще до революции 1917 г. значительные разработки в данной области были сделаны классиками русского гражданского права: К. Анненковым, Е.В. Васьковским, Ю.С. Гамбаровым, Д.И. Мейером, С.А. Муромцевым, И.А. Покровским, К.П. Победоносцевым, В.И. Синайским, Г.Ф. Шершеневичем и др.

В советский период развития гражданского права серьезные исследования в данной области проводились: М.М. Агарковым, С.Н. Братусем, Д.М. Генкиным, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиковым, В.П. Грибановым, P.O. Халфи-ной, Б.Б. Черепахиным и др.

В современной российской правовой науке исследованию тех или иных аспектов инвестиций посвящены работы М.М. Богуславского, А.Г. Богатырева, В.П. Бугорского, И.А. Вдовина, Н.Н. Вознесенской, А.А. Горягина, В.В. Гущина, Н.Г. Дорониной, В.А. Зимина, А.В. Кирина, М.Е. Ковешникова, В.Н. Кокина, Р.А. Курбанова, Н.М. Коршунова, А.В. Майфата, Г.Д. Отнюко-вой, A.M. Паланкоева, Ю.В. Потаповой, Н.Г. Семилютиной, Т.А. Серебряковой, В.В. Силкина, А.В. Таскаева, Ю.С. Харитоновой, И.Ю. Целовальнико-вой, Т.В. Шадриной и др.

Отдельные проблемы инвестиционных правоотношений в области строительства подвергнуты исследованию в работах А.В. Ащаулова, С.П.

Гришаева, 0.J1. Капицы, Е.В. Лаптевой, Б.В. Муравьева, Л.Г. Сайфуловой, П.В. Сокола и др.

Вместе с тем, данные исследования, внося определенный вклад в развитие отечественной науки, не подвергают комплексному анализу вопросы гражданско-правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения, которые нуждаются в самостоятельном научном осмыслении.

Достижение данной цели связано с решением следующих научно-практических задач:

- изучить генезис российского гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства;

-исследовать особенности правовой регламентации инвестиций в строительство за рубежом;

- раскрыть правовую сущность инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения; выработать авторский подход к определению ключевых понятий в данной сфере;

- выявить особенности возникновения, изменения и прекращения инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения;

- провести комплексное исследование понятия и содержания инвестиционного договора на строительство названных объектов;

Методологическая база диссертационного исследования. Данное исследование основано на совокупности следующих методов научного познания: диалектическом, комплексном, историко-правовом, сравнительно-правовом, системного анализа, формально-логическом, социологическом и др. Исходным методологическим способом выступал диалектический метод, обосновывающий взаимообусловленность всех социально-экономических процессов, в том числе протекающих в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения. Комплексный метод позволил автору проанализировать рассматриваемые вопросы во всем многообразии их связей и отношений. Сочетание историко-правового и сравнительноправового методов дало возможность выявить специфику воздействия конкретно-исторических условий на эволюцию института инвестиций в России. Использование социологического метода позволило автору обосновать выводы и предложения с учетом конкретной информации, полученной из материалов периодических изданий, данных опроса и др.

Нормативную базу исследования составляют: положения Конституция Российской Федерации, ГК РФ, Закона об инвестиционной деятельности, Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», иных федеральных законов Российской Федерации, а также указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, акты Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, иных федеральных органов исполнительной власти, Департамента градостроительства г. Москвы, регулирующие отношения, составляющие объект диссертационного исследования.

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена как опубликованной, так и неопубликованной судебной практикой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитражных судов г. Москвы и Московской области, материалами практики Центрального Банка России, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной налоговой службы России, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и других государственных органов по спорам, возникающим в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения.

В работе использованы материалы Всероссийского государственного научно-исследовательского института проблем научно-технического прогресса и информации в строительстве, отделов градостроительной информации строительства и реконструкции префектур административных округов г. Москвы, относящиеся к теме исследования.

При подготовке диссертации автор опирался на личный трехлетний опыт работы в сфере правового обеспечения инвестиционно-строительной деятельности в г. Москве и Московской области, а также материалы научно-практических конференций и семинаров по проблемам общей теории российского права, теории гражданского, предпринимательского и арбитражного процессуального права и практики применения гражданского законодательства.

Положения, выносимые на защиту:

1. Предлагается авторское определение понятия «инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения», под которыми понимается вложение инвестором собственных, заемных или привлеченных объектов гражданских прав, не изъятых из оборота и не ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих денежную оценку, на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости с целью извлечения прибыли в процессе его последующей эксплуатации.

2. Обосновано авторское определение понятия «инвестиционный договор на строительство объектов предпринимательского назначения», по которому одна сторона (инвестор) обязуется вложить инвестиции, а другая сторона за соответствующее вознаграждение обязуется осуществить их использование на основе инвестиционного проекта на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости предпринимательского назначения с последующей передачей данного объекта в собственность инвестору в срок, установленный договором.

3. Обосновано, что к существенным условиям инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения помимо предмета и срока целесообразно отнести цену договора и порядок передачи инвестиций.

4. Выявлено, что защита гражданских прав инвесторов по инвестиционному договору на строительство объектов предпринимательского назначения осуществляется: а) при несоблюдении срока предоставления объекта инвестору - расторжение договора, взыскание убытков в размере стоимости объекта на день вынесения решения, как если бы данный объект был построен (реальный ущерб) и взыскание размера неполученных доходов, которые он предполагал получить при условии надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору (упущенной выгоды); б) при отказе от передачи в собственность инвестора оконченного строительством объекта - признание права собственности за инвестором на объект инвестирования; в) при отказе передать в собственность инвестора неоконченный строительством объект -признание права долевой собственности на незаконченный объект инвестиционной деятельности и выдела своей доли при соинве-стировании; г) при передаче объекта инвестирования третьим лицам (даже если право собственности инвестора на объект не было зарегистрировано) - истребование объекта инвестиционной деятельности; д) в случае затягивания сроков строительства и сдачи объекта в эксплуатацию - взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, установленных ст. 395 ГК РФ.

5. В случае нарушения обязательств по инвестиционным договорам на строительство объектов предпринимательского назначения в целях усиления защиты прав инвесторов предлагается взыскивать неустойку и убытки в полной сумме, если договором или законом не предусмотрено иное.

6. Обосновано, что эффективным средством защиты прав и охраняемых законом интересов субъектов инвестиционной деятельности при строительстве объектов предпринимательского назначения могло бы явиться обязательное страхование гражданской ответственности инвестора, заказчика и генерального подрядчика.

В этой связи предложено дополнить Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» статьей «Обязательное страхование гражданской ответственности участников инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения» следующего содержания:

Инвестор, заказчик и генеральный подрядчик обязаны застраховать свою гражданско-правовую ответственность за возможное причинение вреда окружающей среде, физическим и юридическим лицам в ходе осуществления строительной деятельности».

Разработанные автором диссертации научно-практические положения, в том числе проект Главы V «Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» Закона об инвестиционной деятельности и типовой проект инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения могут быть использованы: для внесения в установленном порядке изменений и дополнений в гражданское законодательство Российской Федерации, касающееся правового регулирования инвестиционно-строительных отношений, совершенствования механизмов защиты субъектов данных правоотношений, государства и иных лиц; в организации научных исследований и в учебном процессе при подготовке специалистов в сфере юриспруденции.

Научные разработки автора внедрены в учебный процесс кафедры частного права юридического факультета Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета при чтении лекций, проведении семинарских занятий по курсам «Гражданское право», «Предпринимательское права», «Арбитражный процесс». Кроме того, научные разработки автора внедрены в практику ряда крупнейших организаций-застройщиков г. Москвы, Московской области и отдельных субъектов Федерации (Краснодарского края, Республики Башкортостан и др.).

Структура диссертации предопределяется целями и задачами исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, библиографию, приложения.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Хоменко, Андрей Борисович, Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая диссертационная работа имеет целью разработку на основе критического анализа существующей законодательной базы, административной и судебной практики теоретических и практических положений, направленных на совершенствование гражданско-правового регулирования инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения и правоприменительной практики в данной сфере.

В этой связи в работе изучен генезис российского гражданского законодательства, регулирующего инвестиционные отношения в сфере строительства; исследованы особенности правовой регламентации инвестиций в строительство за рубежом; раскрыта правовая сущность инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения; выработать авторский подход к определению ключевых понятий в данной сфере; выявлены особенности возникновения, изменения и прекращения инвестиционных правоотношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения; проведено комплексное исследование понятия и содержания инвестиционного договора на строительство названных объектов; выявлена специфика защиты прав и законных интересов инвесторов и иных участников инвестиционных отношений в сфере строительства объектов предпринимательского назначения. Кроме того, показаны пути модернизации современного российского гражданского законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения.

В истории отечественного гражданского права практически не было единого комплексного нормативного правового акта, который был бы посвящен инвестициям в строительство. Поэтому история правового регулирования данного института в работе освещена по двум направлениям: инвестиционная деятельность как таковая и подрядные отношения в строительстве.

Первый (до 1917 г.) этап развития инвестиционного законодательства характеризуется постоянным поиском на законодательном уровне адекватных решений, которые позволили бы создать правовую базу инвестиционных процессов, протекающих в экономике. Законодательное регулирование подрядных отношений в области строительства в дореволюционной России не получило широкого развития. Лишь Свод законов гражданских (1835 г.) содержал отдельные положения о строительном подряде. Характерной особенностью русской строительной практики, согласно которой подобного рода отношения оформлялись в письменном виде путем составления подрядных грамот или записей. В целом этап 1917 - 1930 гг., за исключением незначительного периода гражданской войны, характеризовался развитым инвестиционным законодательством, причем нормативное закрепление осуществлялось на самом высоком уровне - ГК РСФСР. Даже в условиях плановой социалистической экономики государство не могло полностью отказаться от инвестирования, которое продолжало существовать в усеченных формах. Отдельно осуществлялось правовое регулирование договора строительного подряда, причем тенденции развития законодательства в данной сфере аналогичны изложенным выше. Частных и, тем более, иностранных инвестиций в строительстве в советский период не было, объективно не требовалось и их законодательного регулирования.

С зарождением рыночных отношений возникла потребность в возрождении инвестиционных отношений в целом, в сфере строительства объектов предпринимательского назначения в частности. В 1990 г. Совмином СССР были утверждены Положение об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, Положение о ценных бумагах. Существенное внимание в диссертации уделено характеристике положений принятых в 1991 г. Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», в 1999 г. Законов РФ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений», «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». При этом в работе отмечается, что специального нормативного правового акта, регулировавшего бы инвестиционные отношения в сфере строительства объектов предпринимательского назначения, до настоящего времени так и не имеется. Значительные законодательные пробелы в данной области восполняются судебной практикой. Что же касается регулирования собственно договора строительного подряда, то отмечается, что он представляет собой разновидность договора подряда, и к нему, соответственно, применяются общие положения ГК РФ о подряде, в том числе: о структуре договорных связей, условиях о порядке оплаты работ, о качестве работ, о сроках, о способах защиты, о цене и др.

Иностранное законодательство в данной сфере имеет, с одной стороны, достаточно богатую историю, а с другой, является одним из самых динамичных и подверженных частым изменениям и дополнениям. Одной из особенностей является то, что в федеративных государствах регулирование инвестиционных отношений осуществляется на двух уровнях: федеральном и на уровне отдельных субъектов федерации (например, в Великобритании, Франции, США, Канаде). Вместе с тем, далеко не все страны имеют специальное законодательство, посвященное инвестиционным отношениям и инвестированию. Например, Швейцария, где сильны цивилистические традиции, не имеет специального закона об инвестиционных отношениях.

Сегодня насчитывается более десяти правовых актов ЕС, касающихся организации и деятельности инвестиционного рынка, что говорит о значении, которое придается в Европе правовой регламентации указанных отношений.

В работе исследованы позиции по данной проблеме выдающихся зарубежных и отечественных цивилистов. Отмечено несоответствие понятий «инвестиции», закрепленных в Законе об инвестиционной деятельности и Законе об иностранных инвестициях, отмечает, что последнее определение в большей мере отражает сущность не только иностранных инвестиций, но и инвестиций в целом и при определенной корректировке может быть использовано для правовой характеристики инвестиций в целом. Предложено авторское определение понятия «инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» как вложение инвестором собственных, заемных или привлеченных объектов гражданских прав, не изъятых из оборота и не ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющих денежную оценку, на строительство, капитальный ремонт или реконструкцию объекта недвижимости с целью получения в собственность данного объекта и извлечения прибыли в процессе его эксплуатации.

Существенное внимание в работе уделено роли государства в исследуемых правоотношениях. Так, в инвестиционных отношениях при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов предпринимательского назначения государство реализует следующие функции: регулирование инвестиционной деятельности; контроль и надзор за инвестиционной деятельностью; предоставление государственных гарантий всем субъектам инвестиционного процесса; непосредственное вложение бюджетных средств в объект инвестиционной деятельности. Отмечается, что если в гражданских правоотношениях государство участвует как непосредственно (через уполномоченные органы государственной власти), так и опосредованно (как учредитель государственных предприятий и учреждений), то, являясь субъектом инвестиционной деятельности при строительстве объектов предпринимательского назначения, оно выступает не в качестве органа власти, обладающего правами юридического лица, а непосредственно как публично-правовое образование (Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования), конечно же, в лице соответствующих уполномоченных на то органов власти. Соответственно, инвестиционная деятельность государства регулируется не только нормами гражданского законодательства, но и нормами публичных отраслей.

Показана специфика участия в инвестициях в строительство объектов предпринимательского назначения юридических лиц, как отечественных, так и иностранных. В работе акцентируется внимание на том, что субъект инвестиционно-строительной деятельности - юридическое лицо вправе совмещать функции двух и более субъектов, в том числе заказчика, генерального подрядчика и др. Отмечается, что данное положение весьма важно для определения правового положения инвестора, так как не ограничивает его в распоряжении инвестициями, предоставляя полную свободу при осуществлении практических действий по реализации инвестиционного проекта.

Гражданско-правовой статус физических лиц-инвесторов при строительстве объектов предпринимательского назначения регулируется правилами гл. 3 ГК РФ. Спецификой же является то, что как российский, так и иностранный гражданин, а так же лицо без гражданства в отличие от лиц юридических не вправе совмещать функции инвестора и генподрядчика, подрядчика и других субъектов инвестиционно-строительной деятельности. В работе уделено внимание правовому положению таких субъектов инвестиционной деятельности в сфере строительства объектов предпринимательского назначения, как не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, иностранные организации, не являющиеся юридическим лицом, и международные организации.

Предложено авторское определение понятия «инвестиционный договор на строительство объекта предпринимательского назначения», а так же сформулированы и раскрыты его существенные условия. Отмечается, что данный договор является двусторонне обязывающим, взаимным, возмездным, консенсуальным, каузальным, обладает организационно - предпосылочными свойствами, из данного договора вытекают организационно-делегирующие отношения.

Инвестиционный договор является непоименованным договором и не входит в систему договоров, предусмотренную ГК РФ. В связи с этим в случае возникновения споров между контрагентами их взаимоотношения регулируются подразделом 2 ГК РФ (общие положения о договорах), гл. 22 ГК РФ. При необходимости права и обязанности сторон будут определяться исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости, то есть аналогии права. Учитывая также положения, предусмотренные ст. 432 ГК РФ, единственным существенным условием инвестиционного договора, прямо предусмотренным законом, будет его предмет. Фактически главным источником регулирования деятельности сторон является инвестиционный договор.

Пробелы в правовом регулировании инвестиционного договора в строительстве, не позволяющие четко определить существенные условия инвестиционного договора, в том числе касающиеся прав и обязанностей сторон договора, специфики их гражданско-правовой ответственности, в настоящее время восполнены судебной практикой.

Автор диссертации обращается к проблеме защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов инвесторов в случае несоблюдения срока предоставления возводимого объекта, как наиболее часто встречающегося нарушения условий договора. Анализ материалов судебной практики позволил сделать вывод о том, что наиболее эффективной мерой воздействия в данном случае является предъявление в арбитражный суд иска о расторжении договора, взыскании убытков в размере стоимости объекта на день вынесения решения, как если бы данный объект был построен (реальный ущерб) и взыскании размера неполученных доходов, которые он предполагал получить при условии надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договору (упущенной выгоды). В работе акцентируется внимание на вопросах защиты гражданских прав инвестора и в иных случаях ненадлежащего исполнения условий договора, в том числе при отказе передать в собственность инвестора неоконченный строительством объект, передаче объекта инвестирования третьим лицам, затягивания сроков строительства и сдачи объекта в эксплуатацию и др. При этом предлагаются конкретные рекомендации по формулированию исковых требований в арбитражный суд. Отмечается, что любое нарушение прав инвестора при строительстве объектов предпринимательского назначения со стороны как контрагентов, так и иных лиц и организаций, влечет за собой колоссальные убытки для инвестора, что вызвано спецификой возводимого объекта, который помимо быстрой окупаемости затрат предназначен приносить прибыль инвестору-собственнику.

Существенное внимание в диссертации уделено специфике защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, а так же гражданско-правовой ответственности иных субъектов инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения, в том числе заказчика, генерального подрядчика, подрядчика. В работе обосновывается вывод о том, что подобный законодательный пробел не позволяет в полной мере защитить права участников инвестиционного договора, в связи с чем предлагаются дополнения в Закон об инвестиционной деятельности, которые позволят применять ответственность в форме неустойки в случае нарушения инвестиционных обязательств (например, в отношении инвестора - за нарушение сроков внесения инвестиций, в отношении заказчика - за нарушение срока передачи инвестору введенного в эксплуатацию объекта недвижимости).

На основании проведенного исследования в диссертации разработаны проект Главы V «Инвестиции на строительство объектов предпринимательского назначения» для внесения изменений и дополнений в Закон об инвестиционной деятельности и типовой инвестиционный договор на строительство объекта предпринимательского назначения.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения»

1. Нормативные правовые акты

2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Спарк, 2004.

4. Гражданский кодекс РСФСР. -М.: Юридическая литература, 1971.

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г. № 73-Ф3 // Российская газета. 1998. 14 май.

6. Жилищный кодекс Российской Федерации (официальный текст). -М.: НОРМА. 2005.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (официальный текст). -М.: НОРМА. 2004.

8. Кодекс Российской Федерации об административной ответственности. М.: Кодекс. 2005.

9. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 (в ред.от 30 декабря 2001 года)// ВСНД. 1992. № 4.

10. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»// СЗ РФ. 2002. №2. Ст. 13.

11. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127.

12. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании»// СЗ РФ. 2002. № 52 (ч.1). Ст. 5140.

13. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»// СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.

14. Федеральный закон от 9 июля 1999 года «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»// СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.

15. Федеральный закон от 17 ноября 1995 года «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»// СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473; 2003. № 2. Ст. 167.

16. Федеральный закон от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»// СЗ РФ. 2002. № 26. Ст.2519.

17. Федеральный закон от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике»// СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177.

18. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года N 4015-1// ВСНД. 1992. № 25.

19. Постановление Правительства РФ от 14 декабря 1991 года № 40 «Об увеличении объемов жилищного строительства с привлечением средств населения, предприятий и организаций»// САПП РФ. 1992. № 4. Ст. 23.

20. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 1992 года № 59 «О мерах по продаже не завершенных строительством объектов»// САПП РФ. 1992. №7. Ст. 35.

21. Постановление Правительства РФ от 10 августа 1993 года № 763 «О приватизации предприятий и организаций строительства и промышленности строительных материалов»// САПП РФ. 1993. № 34. Ст. 3179.

22. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 года № 209 «О порядке использования объектов производственной базы строительных организаций, находящихся на балансе промышленных предприятий»// СА РФ. 1994. № 14. Ст. 1053.

23. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 года № 744 «О порядке размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной основе»// СЗ РФ. 1994. № 9. Ст. 1025.

24. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 года № 745 «Об авансировании подрядных работ на объектах строительства для федеральных нужд»// СЗ РФ. 1994. № 9. Ст. 1026.

25. Постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 года № 351 «Об утверждении Положения о лицензировании строительной деятельности»// СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1456.

26. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 1997 года № 1636 «О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»// СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 138.

27. Постановление Правительства РФ от 24 июня 1998 года № 621 «Вопросы Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству»// СЗ РФ. 1998. № 26.Ст. 3079.

28. Постановление Правительства РФ от 22 июня 1994 года № 744 «О порядке размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной основе»// СЗ РФ. 1994. № 9. Ст. 1025.

29. Постановление Правительства РФ от 25 марта 1996 года № 351 «Об утверждении Положения о лицензировании строительной деятельности»// СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1456.

30. Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2000 года № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности»// СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4901.

31. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 года № 1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации»// СЗ РФ. 2001. № 1. Ст. 135.

32. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2002 года № 174 «О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства»// СЗ РФ. 2002. № 12. Ст. 1149.

33. О расчете стоимости проектных работ для строительства с применением Сборника цен: Письмо Госстроя РФ от 5 апреля 2000 года № 10-136.

34. О страховании рисков при лицензировании строительных работ: Письмо Госстроя РФ от 16 октября 2000 года № АШ-4557/7.

35. Об утверждении порядка представления уполномоченными организациями технической инвентаризации в налоговые органы сведений об объектах недвижимого имущества: Приказ Госстроя РФ и МНС РФ от 28 февраля 2001 года№ 36,БГ-3-08/67.

36. Временный порядок лицензирования архитектурной деятельности, осуществляемой юридическими лицами: Письмо Госстроя РФ от 3 апреля 2001 года № НМ-1627/19.

37. Об утверждении правил ведения единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности: приказ Госстроя РФ от 31 мая2001 года № 120.

38. Разъяснение порядка применения действующих нормативных документов по приемке в эксплуатацию завершенных строительством объектов: Письмо Госстроя РФ от ноября 2001 года № ЛБ-6062/9.

39. Об утверждении норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности: Приказ Госстроя РФ от 15 мая 2002 года № 79.

40. Об организации работы по лицензированию видов деятельности, отнесенных к компетенции Госстроя России: Приказ Госстроя РФ от 3 июня2002 года №93.

41. О мерах по обеспечению контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий: Приказ Госстроя РФ от 19 июня 2002 года№ 107.

42. О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве: Постановление Госстроя РФ от 1 июля 2002 года № 76.

43. Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в области строительства и жилищной сфере: Приказ Госстроя РФ от 18 июля 2002 года № 149.

44. Об утверждении порядка проведения обследования технического состояния объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций: Приказ Госстроя РФ от 2 августа 2002 года № 167.

45. Об утверждении общих указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства: Постановление Госстроя РФ от 7 августа 2003 года № 102.

46. О Своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»: Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 года № 122.

47. О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»: Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 года № 123.

48. Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации: Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 года № 150.

49. О Своде правил «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»: Постановление Госстроя РФ от 8 января 2003 года № 2.

50. Об определении стоимости проектных и изыскательских работ: Письмо Госстроя РФ от 20 февраля 2003 года № 10-69.

51. О ценах на проектные и изыскательские работы: Письмо Госстроя РФ от 26 февраля 2003 года № 10-94.

52. Об Инструкции о порядке разработки, согласований, экспертизы и утверждения градостроительной документации: Постановление Госстроя РФ от 27 февраля 2003 года № 27.

53. О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве: Письмо Госстроя РФ от 18 марта 2003 года № ЛБ-1617/9.

54. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»: Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. № 38

55. Положение СНК РСФСР «О государственных подрядах и поставках» // Собрание узаконений и распоряжений РКП. М. 1921 . № 69. С. 659.

56. Закон г. Москвы от 09.07.2003 г. № 50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве». // Правовая справочная база «Гарант».

57. Сводъ Законовъ Российской Империи. Томъ 10; Част. 1. Сводъ За-коновъ Гражданскихъ. Петроградъ. 1914.

58. Постановление СНК от 01.12.1919 г. / Собрание Узаконений. 1919. №62. Ст. 571.

59. Постановление ЦИК и СНК от 24.05.1921 г. «Об обмене» / Собрание Узаконений. 1921. № 40. Ст. 212.

60. Постановление ЦИК и СНК от 30.09.1921 г. «Положение о государственных подрядах и поставках» / Собрание Узаконений. 1921. № 56. Ст. 350.

61. Постановление ЦИК и СНК от 16.05.1924 г. «О содействии кооперативному строительству рабочих жилищ» / СУ РСФСР. 1924. № 63. Ст. 636.

62. Постановление ЦИК и СНК от 19.08.1924 г. «О жилищной кооперации» / СЗ СССР. 1924. №5. Ст. 60.

63. Постановление ЦИК и СНК от 11.05.1927 г. «Положение о государственных подрядах и поставках» / Собрание Законов и Распоряжений РКП. 1927. №28. Ст. 292.

64. Постановление СНК от 29.09.1927 г. «Об упорядочении индивидуального рабочего жилищного строительства» / Собрание Узаконений. 1927. № 99. Ст. 663.

65. Постановление СНК от 29.09.1927 г. «О долевом участии собственными средствами отдельных категорий застройщиков в жилищном строительстве» / Собрание Узаконений. 1927. № 101. Ст. 683.

66. Постановление СНК от 27.12.1930 г. «Об участии средств крестьянского населения в строительстве машино тракторных станций» / Собрание Законов и Распоряжений РКП. 1931. №2. Ст. 28.

67. Постановление ВЦИК и СНК от 01.08.1932 «О порядке возведения учреждениями, предприятиями и организациями обобществлённого сектора жилых и нежилых помещений» / Собрание Узаконений и Распоряжений. 1932. №67. Ст. 302.

68. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР № 931 от 31.07.1957 г. «О развитии жилищного строительства в СССР» / СП Правительства СССР. 1957. №9. Ст. 102.

69. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 14.01.1982 года «О мерах по дальнейшему развитию торговли и улучшению торгового обслуживания населения в 11-й пятилетке» / СП СССР. 1982. № 29. Ст. 6.

70. Постановление СМ СССР от 24.08.1955г. «Правила финансирования строительства банками долгосрочных вложений». Гражданское законодательство СССР и союзных республик. / Под ред. И. Б. Новицкого. М., 1957. С. 89-98.

71. Постановление СМ СССР от 10.10.1965 г. «Положение о социалистическом государственном предприятии» / СП СССР. 1965. № 19 -20. Ст. 155.

72. Постановление СМ СССР от 10.07.1967 г. «О передаче дополнительно на решение совета министров союзных республик вопросов хозяйственного и культурного строительства» / СП СССР. 1967. № 14.

73. Постановление СМ СССР от 14.10.1967 «О частичном изменении пункта 3 постановления СМ СССР от 29 июня 1960 г. № 692» / СП СССР. 1968. №22. Ст. 160.

74. Постановление СМ РСФСР от 10.08.1967 № 600 «О порядке планирования централизованных капитальных вложений и утверждения титульных списков строек» / СПП РСФСР. 1967. № 20. Ст. 103

75. Постановление СМ СССР от 22.06.1977 г. «О порядке строительства предприятий местной промышленности и бытового обслуживания, осуществляемого за счёт нецентрализованных источников финансирования» / СП СССР. 1977. № 13. Ст. 69.

76. Учебная, научная литература, публикации

77. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. Свердловск, 1964.

78. Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций. М., 1962.

79. Аполлонов А.О., Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. Договор долевого финансирования строительства жилья, заключаемый гражданами. М., 2003.

80. Архипов Д. Возложение на предпринимателя неблагоприятных последствий случая в обязательствах из договора // Хозяйство и право. 2000. № 12.

81. Аюшиев А. Д., Филиппов В. И. Инвестиции: учеб, пособ. Иркутск: Изд-воИГЭА, 1996.

82. Барановская Н.И., Крушинский Ю.А. Порядок формирования договорных цен на строительную продукцию // Инвестиционно-строительная деятельность в условиях становления рыночных отношений (сборник научных трудов СПбГАУ). 2001.

83. Баринов Н.А. Услуги (социально-правовой) аспект. Саратов, 2001.

84. Барышев М.И. Правовые вопросы капитального строительства в СССР.-М., 1958.

85. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. М., 1978.

86. Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001.

87. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев: МП ИТЕМ ЛТД, Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995.

88. Бобровникова М.А. Договор участия в долевом строительстве.// Журнал российского права. 2006. № 1.

89. Богатырев А. Г. Инвестиционное право. М., 1992.

90. Богачева Т.В. Договор строительного подряда// Закон. 2004. № 8.

91. Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 1996.

92. Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1994.

93. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1998.

94. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999.

95. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 2001.

96. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.

97. Брауде Л.И. Договоры по капитальному строительству в СССР. -М.: Госюриздат, 1952.

98. Бугорский В.П. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в строительстве. М., 2004.

99. Бузырев В.В., Чекалин B.C. Экономика жилищной сферы: Учебное пособие. М., 2001.

100. Бухарова Н.А. Тенденция развития правового регулирования долевого строительства // Российская юстиция. 2006. № 8.

101. Васильев Д. Будущее России в наших руках//Вестник НАУФОР. 1999. № 3.

102. Верб С.А. Гражданские правоотношения и их структурные особенности: Сборник статей Свердловск, 1975.

103. Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5.

104. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003.

105. Гандилов Т.М. Хозяйственный расчет в капитальном строительстве.-М, 1986.

106. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург: Изд-во УрГТОА, 1998.

107. Гончарова О.А. Жилое помещение как объект гражданских прав // Жилищное право. 2007. № 1.

108. Гражданское и торговое право капиталистических государств./ Отв. Ред. Е.А. Васильев. М., 1993.

109. Гражданское право. Том 1. Учебник / Под. ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003.

110. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпи-на, А.И. Масляева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001.

111. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1. 4-е изд., перераб. и доп. М., 1999. С. 533.

112. Гражданское право: учебник. В 2 т./ Отве. Ред. Е.А. Суханов. Т. 2. Полутом 1.-М.: БЕК. 2000.

113. Гражданское право: Учебник./Отв.ред. Суханов Е.А. М., 2004. T.I.

114. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сб. нормативных актов (Гражданские и торговые кодексы). М., 1986.

115. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, в 4 т. М.: Русский язык, 1978. Т. 2.

116. Дедов Д.И. Современное состояние и перспективы развития этики корпоративных отношений//Предпринимательское право. 2005. № 3.

117. Джимов Р.С. Межколхозные организации и объединения по строительству и регулирование отношений с их участием. М., 1971.

118. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. Петерского. М., 1984.

119. Диденко А.Г. Некоторые вопросы взаимоотношений заказчика и подрядчика в снабжении строительства // Известия Академии наук Казахской ССР Серия общественных наук. 1975. № 1.

120. Елизаров В.П. О формах координационной деятельности городских Советов и исполкомов // Проблемы государства и права. 1974. Вып. 15.

121. Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Особенности возмездных договоров: Практическое пособие. М.: Юридический дом «Юстицинформ». 2000.

122. Знаменский Г.Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: цель и средства. Киев, 1980.

123. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 97.

124. Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955.

125. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л., 1958.

126. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л: ЛГУ, 1961. Т.2.

127. Квардонова Е.С. Правовые аспекты финансирования гражданами строительства жилья на долевой основе. М., 2003.

128. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1987.

129. Кирин А. В. Правовые основы отношений государства и инвесторов. М., 1998.

130. Козлова Е.Б. Поиск модели договора долевого участия в строительстве и его учетная регистрация // Хозяйство и право. 2002. № 2.

131. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). 4.1. 2 / Отв.ред. О.Н.Садиков. М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 1998.

132. Коммерческое (торговое) право/ Под ред. Ю.Е. Булатецкого и В.А. Язева. М., 2002.

133. Коркин А.Г., Басин Ю.Г. Совершенствование строительного за-конодательства//Сов. государство и право. 1975. № 7

134. Корнийчук Г.А. Документальное оформление строительных работ// Право и экономика. 2004. № 10.

135. Корнийчук Г.А. Страхование подрядчиков от всех рисков (опыт Великобритании)//Страховое дело. 2002. №7. С.40-46.

136. Королев А.Н. Правовое регулирование долевого финансирования строительства // Право и экономика. 2004. № 9.

137. Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве: Сб. уч. трудов. Вып. 27. Свердловск, 1973.

138. Красик А.В., Элькин Б.И. Положение о казенных подрядах и поставках: Предисловие. Пг. 1915.

139. Ласковый В.А. Инвестиционный договор в строительстве как самостоятельный тип договора в Российской Федерации.// Право и политика. 2006. № 5.

140. Лейст О.Э. Санкции в советском праве. М, 1962.

141. Лисица В. Инвестиционный договор // Закон. 2003. № 6.

142. Ложникова А.В. Инвестиционные механизмы в реальной экономике. М. 2001.

143. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М.: Юрид. лит., 1984.

144. Лушкин С. Правовое положение сторон договора участия в долевом строительстве // Право и экономика. 2005. № 10.

145. Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведение. 1998. № 4.

146. МайфатА.В. Ценные бумаги в правовых системах США и Рос-сии//Государство и право. 1997. № 1.

147. Масевич М.Г. Правовые формы хозяйственного расчета производственных предприятий и объединений. Алма-Ата, 1975.

148. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М., 1971.

149. Мельников В.В. Договоры о долевом участии // Вестник ВАС РФ. 2004. №2.

150. Михалычева Ю.А. Порядок заключения, изменения и расторжения договора// Экономико-правовой бюллетень. 2004. № 5. С. 14-29.

151. Муравьев Б.В. Инвестиционные обязательства в строительстве // Юрист. 2001. №3.

152. Мусатов В.Т. США: Биржа и экономика. М.: Наука, 1985.

153. Назаренко А. Маржинальные сделки: проблемы остаются//ЭЖ-Юрист. 2003. № 34.

154. Нам К. Ответственность за нарушение обязательств: теория и законодательство // Хозяйство и право. 1997. № 4.

155. Нешатаева Т.Н. Иностранные инвестиции в Российской Федерации: правовое регулирование и судебная практика.//Вестник ВАС РФ специальное приложение к №7, июль 2001г. М.

156. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М., 2003.

157. Павлодский Е. Правовая природа «инвестиционного контракта».// Право и экономика. 2000. № 9.

158. Пасс К., ЛоузБ., Коллинз ДэвисЛ. Словарь по экономике. СПб.: Экономика, 1998.

159. Петрыкина Н.В. Правовое регулирование договора строительного подряда// Экономико-правовой бюллетень. 2004. № 5. С. 6-13.

160. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Т. 3. «Договоры и обязательства» / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2003.

161. Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства // Хозяйство и право. 1997. № 8.

162. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник для вузов. Том 2./ Отв. ред. О.М. Олейник. М., 2002.

163. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984.

164. Римское право: Учебник для вузов. М., 2002.

165. Романец ЮВ. Система договоров в гражданском праве России. -М: Юристъ, 2001.

166. РубченкоМ., Щербо Г. Спор по понятиям// Эксперт. 2003. № 7 (24 февр).

167. Сарбаш С.В. Прекращение обязательств зачетом в арбитражной практике // Хозяйство и право. 2001. № 10.

168. Свод законов гражданских. Т. 10 Общего свода законов Российской империи/ Полное собрание законов Российской империи. СПБ., 1830. Т. 20.

169. Семеусов В. А., Ведерников А. В. Понятие иностранных инвестиций в экономике и праве // Вестник иркутского регионального отделения Академии наук высшей школы России. 2002. № 1.

170. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Организация и финансирование инвестиций. Москва, 2000.

171. Сиротина И.А. Подряд. М., 1997.

172. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 1999.

173. Сокол П.В. Инвестиционный договор в жилищном строительстве. М., 2004.

174. Стрельникова Г.И. Правовое регулирование организации и проведения лотерей//Правоведение. 1987. № 6.

175. Диссертации и авторефераты диссертаций

176. Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве (гражданско-правовой аспект): Дисс. канд. юрид. наук. Киев, 1993.

177. Мельник В.В. Договор простого товарищества при строительстве многоквартирных домов: Дисс. канд. юрид. наук. -М., 2002.

178. Муравьев Б.В. Инвестиционное обязательство в строительстве: Дис. . канд. юрид. наук. М., 2001.

179. Озеров П.С. Гражданско-правовое регулирование отношений строительного подряда: Дисс. канд. юрид.наук. Краснодар, 2003.

180. Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Харьков, 1978.

181. Соколов В.П. Инвестиционный договор как гражданско-правовая форма инвестирования в жилищное строительство: Дис. . канд. юрид. наук. Самара. 2002.

182. Шадрина Т.В. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1999.

183. Хохлов В.А. Гражданско-правовая ответственность за нарушение договора: Дис. докт. юрид. наук. Самара, 1998. С. 53.

184. Юшкевич П.С. Правовое регулирование подготовки и заключения договора строительного подряда в условиях военных организаций: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2003.

185. Материалы судебной практики

186. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 // Вестник ВАС РФ 2000. №3. С.41

187. Постановление президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 декабря 1999 г. № 2265/98// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 7.

188. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 июля 2000 г. № 56 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами на участие в строительстве» // Вестник ВАС РФ. 2000. № 9. С. 91.

189. Обобщение практики рассмотрения судами РФ дел по спорам между гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов, от 19 сентября 2002 г. // БВС РФ. 2003. № 2.

190. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. по делу N 78-В05-50 // БВС РФ. 2006. № 7. С. 10 -И.

191. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 ноября 2004 г. № А56-12568/04.47.; Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.04.2005 № А56-20220/04.

192. Постановление ФАС Московского округа от 28.04.2005 г. № КГ-А40/3071-05.

193. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 сентября 2005 г. № КГ-А40/9141-05.5. Зарубежная литература

194. International Securities Regulation. Oceana Publications Inc., 1997. (THE NETHERLANDS by W. de Jong, Booklet 2).

195. Ratner D.L. Securities Regulation in a Nutshell. St. Paul. Minn. West Publishing Co. Fourth Edition. 1992.

196. Ford H.F.J. Principles of Company Law. Butterworths, 1982.

197. Securities Act. 1968. П. 1.

198. Dainiker D. Swiss Securities Regulation. Kluwer Law International, 1998.

199. Обязательственный кодекс Швейцарии. Ст. 965.

200. Dainiker D. Swiss Securities Regulation. Kluwer Law International, 1998. Ford H.FJ. Principles of Company Law. Butterworths, 1982.

201. Закон РСФСР «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР»1. ПРОЕКТ

202. Глава V. Инвестиции в сфере строительства объектов предпринимательского назначения

203. Статья. Понятие инвестиций в сфере строительства объектов предпринимательского назначения

204. Статья. Инвестиционный договор на строительство объектов предпринимательского назначения

205. Статья. Существенные условия инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения

206. Существенными условиями инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения являются: предмет; цена; срок; порядок передачи инвестиций.

207. Статья. Неустойка по инвестиционному договору на строительство объектов предпринимательского назначения

208. В случае нарушения обязательств по инвестиционным договорам на строительство объектов предпринимательского назначения взыскивается неустойка и убытки в полной сумме, если договором или законом не предусмотрено иное.

209. Статья. Обязательное страхование гражданской ответственности участников инвестиционного договора на строительство объектов предпринимательского назначения

210. Инвестиции собственные, заемные и/или привлеченные денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые Инвестором.

211. Инвестиционная деятельность вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях реализации проекта.

212. Результат инвестиционной деятельности офисно-торг'овый центр, создаваемый по Л- адресу: , . , строительство которого будет осуществлятьсяв соответствии с проектом.

213. Работы означает весь объем практических работ по строительству результата инвестиционной деятельности, подлежащий выполнению Заказчиком-Застройщиком в соответствии с условиями настоящего договора.

214. По настоящему договору Инвестор передает Заказчику денежные средства в сумме, установленной настоящим договором, для осуществления проекта по созданию результата инвестиционной деятельности на земельном участке.

215. Инвестиции, полученные от Инвестора, будут направляться на создание результата инвестиционной деятельности, выполнение всех необходимых работ и иных действий, требуемых для осуществления проекта, и контроль за выполнением работ.

216. Заказчик-Застройщик осуществляет деятельность на основании лицензииот ""г., выданной.

217. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

218. Предварительный размер инвестиций по настоящему договору определен Сторонами в размере условных единиц.

219. Инвестиции направляются Инвестором Заказчику-Застройщику по частям. Конкретный размер и срок перечисления очередной суммы согласуются Сторонами.

220. Взаиморасчеты по настоящему договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату осуществления платежа.

221. Инвестиции, предоставляемые Инвестором для выполнения проекта, рассматриваются Сторонами как средства целевого финансирования, направляемые исключительно на выполнение проекта.

222. СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИНВЕСТОРУ РЕЗУЛЬТАТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

223. Срок' осуществления проекта составит предположительнои будетисчисляться со дня передачи Инвестором Заказчику-Застройщику проекта. В случае необходимости этот срок может быть продлен Сторонами.

224. Срок окончания строительных работ в соответствии с проектом подтверждается справкой (актом), подписанной Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком.

225. Фактический срок осуществления проекта будет определяться датой подписания Сторонами акта приема-передачи результата инвестиционной деятельности.

226. Право собственности на результат инвестиционной деятельности оформляется Инвестором самостоятельно после передачи ему результата инвестиционной деятельности.

227. После передачи Инвестору результата инвестиционной деятельности Заказчик-Застройщик и Инвестор примут все необходимые меры для оформления прав Инвестора на земельный участок.

228. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

229. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на;себя обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

230. В случае нарушения Инвестором сроков внесения инвестиций по настоящему договору Заказчик-Застройщик вправе увеличить срок исполнения своих обязательств соразмерно периоду просрочки выполнения своих обязательств Инвестором.

231. Риск последствий повреждения или гибели результата инвестиционной деятельности переходит от Заказчика-Застройщика к Инвестору при подписании акта приема-передачи результата инвестиционной деятельности по настоящему договору.

232. Все споры и разногласия Стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке.

233. В случае недостижения Сторонами соглашения спор передается на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

234. В обеспечение исполнения своих обязательств Заказчик-Застройщик предоставляет Инвестору.

235. Заказчик-Застройщик несет ответственность за несоответствия объекта проекту, строительным нормам и правилам, в том числе выявленные после в период гарантийного срока.7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

236. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

237. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут справки, выдаваемые компетентными органами.

238. Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

239. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ)

240. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств по нему и завершения взаиморасчетов Сторон по настоящему договору.

241. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон. Все изменения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой частью настоящего договора, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

242. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии согласования взаиморасчетов на момент расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

243. В случае консервации незавершенного строительством объекта Стороны продляют действие настоящего Договора или определяют условия его расторжения.10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

244. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один для учреждения по регистрации прав на недвижимое имущество.

245. Оформление права собственности на результат инвестиционной деятельности не является предметом настоящего договора.

246. Одновременно с подписанием договора Стороны назначают своих уполномоченных представителей по договору, определив их компетенцию, и уведомляют об этом друг друга.

247. После заключения настоящего договора все предыдущие соглашения между Сторонами как письменные, так и устные признаются утратившими свою силу.

248. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

249. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН1. Инвестор:1. Заказчик-Застройщик:12. ПОДПИСИ СТОРОН1. Инвестор:1. Заказчик-Застройщик:

Автор: Хоменко, Андрей Борисович
Город: Москва
Год: 2007
Звание: кандидата юридических наук
КОД ВАК: 12.00.03

Диссертация

Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения тема диссертации по юриспруденции

Автореферат

ПОХОЖИЕ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по праву и юриспруденции, автор работы: Хоменко, Андрей Борисович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ по теме "Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Хоменко, Андрей Борисович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ «Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения»

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по праву и юриспруденции, автор работы: Хоменко, Андрей Борисович, кандидата юридических наук

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
по теме "Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения"

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ
по специальности "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право", Хоменко, Андрей Борисович, Москва

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ
«Гражданско-правовое регулирование инвестиций на строительство объектов предпринимательского назначения»